版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
定制加工承攬合同合同編號:【填寫合同編號】甲方(名稱):【填寫甲方全稱】證件類型及編號(證件信息統一社會信用代碼):【填寫證件信息】聯系居住信息:【填寫聯系地址】聯系信息:【填寫聯系信息】乙方(名稱):【填寫乙方全稱】證件類型及編號(證件信息統一社會信用代碼):【填寫證件信息】聯系居住信息:【填寫聯系地址】聯系信息:【填寫聯系信息】鑒于:甲乙雙方就【填寫交易背景與事由】事宜,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規,本著平等、自愿、誠實信用原則,經協商一致,達成如下協議。第一條標的本合同項下承攬標的為【填寫標的名稱】,具體規格型號為【填寫規格型號】,數量為【填寫數量】件,計量單位為【填寫計量單位】。標的物需符合【填寫具體質量要求】標準,外觀及功能應達到【填寫具體標準】要求。乙方需按照甲方提供的圖紙和技術要求進行加工制作,確保最終產品滿足合同約定的質量標準。第二條數量標的物的總數量為【填寫數量】件,具體交付數量及批次安排由甲乙雙方另行協商確定。乙方應按照甲方確認的數量要求進行生產,不得擅自增減數量。如需變更數量,應事先征得甲方書面同意。第三條質量與驗收標準標的物的質量標準應符合國家標準或行業標準,具體標準為【填寫質量標準名稱】。驗收依據為本合同附件一《技術規格書》及國家相關標準。驗收期限為自標的物交付之日起【填寫天數】日內。甲方應在驗收期內對標的物進行驗收,如有異議應在驗收期內書面通知乙方,乙方應在收到通知后【填寫天數】日內予以整改。如甲方逾期未提出異議,視為標的物符合合同約定。第四條價款或者報酬本合同項下承攬總價款為人民幣【填寫金額】元。該價款包含原材料費、加工費、運輸費及其他相關費用。支付方式為分期支付,首付款【填寫比例】于合同簽訂后支付,剩余款項于【填寫時間節點】支付。乙方應在收到甲方支付款項后開具等額發票,甲方應在收到發票后【填寫天數】日內支付相應款項。發票類型為【填寫發票類型】。第五條履行期限、地點和方式本合同項下承攬工作履行期限自【填寫起始日期】至【填寫終止日期】,共計【填寫天數】天。履行地點為【填寫履行地點】,乙方應在該地點完成標的物的加工制作。標的物交付方式為【填寫交付方式】,乙方負責將標的物運送至甲方指定地點,運輸費用由【填寫承擔方】承擔。甲方應在收到標的物后進行驗收,驗收合格后雙方辦理交接手續。如遇不可抗力因素導致履行期限延誤,經雙方協商可相應順延履行期限。第六條費用、稅費與結算甲方應于承攬工作開始前向乙方支付合同總金額的【填寫具體內容】作為預付款,金額為人民幣【填寫金額】元整(【填寫具體內容】)。乙方完成承攬工作后,甲方應于【填寫期限】日內支付剩余款項,金額為人民幣【填寫金額】元整(【填寫具體內容】)。雙方約定采用【填寫具體內容】方式結算,即甲方通過【填寫具體內容】銀行轉賬至乙方指定賬戶,乙方賬戶信息如下:開戶行:【填寫開戶銀行】,戶名:【填寫具體內容】,賬號:【填寫銀行賬號】。若因稅費原因產生的額外費用由【填寫具體內容】方承擔,具體承擔比例或方式為:【填寫具體內容】。結算周期為每月【填寫期限】日,甲方應于每月【填寫期限】日前完成上月應付款項的支付。第七條知識產權本合同項下的背景知識產權歸【填寫具體內容】方所有,包括但不限于甲方提供的樣品、設計圖紙、技術參數等。乙方在履行本合同過程中產生的新的知識產權,包括但不限于新設計、新工藝、新材料等,歸【填寫具體內容】方所有。乙方應保證其履約成果不侵犯任何第三方的知識產權,如因乙方原因導致侵權糾紛,由乙方承擔全部責任,并賠償甲方因此遭受的損失。若本合同項下不存在需要特別約定知識產權歸屬的情形,則注明“本章不適用”。第八條雙方權利與義務甲方權利與義務:1甲方有權對乙方的承攬工作進度和質量進行監督,并有權要求乙方按照合同約定的時間和標準完成工作。2甲方應按照合同約定及時支付預付款和尾款,如有延遲支付,應向乙方支付每日【填寫具體內容】的違約金。3甲方應提供必要的承攬工作條件,包括但不限于提供樣品、設計圖紙、技術參數等,并確保其真實性、合法性。乙方權利與義務:1乙方有權要求甲方按照合同約定支付預付款和尾款,如有延遲支付,甲方應向乙方支付每日【填寫具體內容】的違約金。2乙方應按照合同約定的時間和標準完成承攬工作,并確保工作質量符合甲方要求。3乙方應自行承擔履行本合同過程中產生的所有費用,包括但不限于材料費、加工費、運輸費等。第九條保密條款雙方同意對在本合同履行過程中知悉的對方商業秘密進行保密,包括但不限于技術信息、經營信息、客戶信息等。保密期限為本合同履行期間及合同終止后【填寫期限】年。任何一方不得將保密信息泄露給任何第三方,如因違反保密義務導致對方遭受損失的,應承擔全部賠償責任。第十條陳述與保證甲方保證其是依法設立并有效存續的法人或組織,擁有簽署和履行本合同的完全權利能力和行為能力。乙方保證其是依法設立并有效存續的法人或組織,擁有簽署和履行本合同的完全權利能力和行為能力。雙方保證本合同是在合法、自愿的基礎上簽訂的,不存在任何違反法律法規或侵犯第三方權益的情形。雙方對各自提供的所有文件和信息的真實性、準確性和完整性承擔全部責任。第十一條違約責任任何一方違反本合同約定,應承擔相應的違約責任。若甲方未按約定支付加工費,每逾期一日,應按逾期支付金額的萬分之五向乙方支付違約金,但違約金總額不超過合同總金額的百分之二十;若乙方未能按合同約定的質量、數量和期限完成加工任務,甲方有權要求乙方立即補救或返工,并有權要求乙方賠償由此造成的直接經濟損失,賠償金額不超過合同總金額的百分之三十。任何一方因違約給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。違約方應在收到守約方書面通知后十日內糾正違約行為,否則守約方有權解除合同并要求違約方承擔全部違約責任。第十二條不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于地震、洪水、戰爭、政府行為等。任何一方因不可抗力導致無法履行或無法完全履行合同義務的,不承擔違約責任,但應在不可抗力發生后五日內書面通知對方,并提供相關證明文件。雙方應根據不可抗力的影響程度,協商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的損失,由雙方根據實際情況合理分擔。第十三條爭議解決因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。在訴訟期間,除爭議事項外,雙方應繼續履行合同的其他條款。雙方應共同遵守法院的判決或裁定,并履行相應的法律義務。第十四條通知與送達雙方在本合同中載明的地址為合法有效的通知地址。任何一方變更通知地址的,應提前七日書面通知對方,否則按原地址發送的通知視為有效送達。通知可以通過書面信函、快遞、傳真或電子郵件等方式發送,并以對方簽收或發送回執為送達標志。若通過快遞發送,則以快遞簽收日期為送達日期;若通過電子郵件發送,則以郵件發出日期為送達日期。第十五條合同的生效、變更與解除本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同的任何變更或補充,須經雙方書面同意,并簽訂書面補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。在合同履行期間,若出現一方嚴重違約或無法繼續履行合同的情形,守約方有權書面通知違約方解除合同,并要求違約方承擔相應的違約責任。合同解除后,雙方應根據實際情況返還已取得的財產,并結清所有款項。第十六條附件本合同附件包括但不限于:加工圖紙、技術要求、樣品確認書等。所有附件均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- AG對再生障礙性貧血的治療
- 2026年潮汐能利用技術與前景
- 腫患者的姑息治療
- LESSON4數碼管動態顯
- GABA與壓力、失眠陳靜
- C語言設計實例教程動態組織數據
- i靜電場中的導體和電介質
- 公務員考核個人總結
- ISOTS+16949標準學習詳細資料
- 無菌包安全管理
- 2025-2026學年浙教版七年級 上冊數學期末考試 全真模擬卷(含答案答題卡)
- 《數據結構》課件-第7章(圖)
- 自卸車驗收流程及質量標準模板
- 機械加工車間質量管理標準化手冊
- 臨床輸血技術教案
- 2025年一級建造師《鐵路工程管理與實務》考試真題及答案
- GJB2744A-2019鈦及鈦合金自由鍛件和模鍛件規范
- 醫學生普外科入科教育
- 2025至2030年中國工業設計行業發展監測及投資方向研究報告
- 《中國急性腎損傷臨床實踐指南(2024版)》解讀
- 外協安裝管理辦法
評論
0/150
提交評論