2026年二建工程法規(guī)考前押題試卷(附答案)

2026年二建工程法規(guī)考前押題試卷(附答案)一、單項(xiàng)選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）1.根據(jù)《民法典》，下列不屬于民事法律行為有效要件的是（）。A.行為人具有相應(yīng)的民事行為能力B.意思表示真實(shí)C.不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不違背公序良俗D.行為人年滿18周歲2.關(guān)于建設(shè)工程施工合同無效的法律后果，下列說法正確的是（）。A.合同無效，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，承包人無權(quán)請求參照合同約定支付工程價(jià)款B.合同無效，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格但修復(fù)后合格的，發(fā)包人無需支付修復(fù)費(fèi)用C.合同無效且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，修復(fù)后仍不合格的，承包人無權(quán)請求支付工程款D.合同無效，無論工程是否合格，承包人均可請求支付工程款3.某施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理在施工過程中超越權(quán)限與材料供應(yīng)商簽訂了鋼材采購合同，該合同（）。A.一律無效B.經(jīng)施工企業(yè)追認(rèn)后有效C.一律有效D.效力待定，但相對人無撤銷權(quán)4.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%B.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致C.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在書面合同簽訂后10日內(nèi)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息D.投標(biāo)保證金只能以現(xiàn)金形式提交5.下列情形中，屬于投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的是（）。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一單位或者個(gè)人編制B.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝C.投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)或者中標(biāo)D.招標(biāo)人預(yù)先內(nèi)定中標(biāo)人6.關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是（）。A.聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)簽訂共同投標(biāo)協(xié)議，并將共同投標(biāo)協(xié)議連同投標(biāo)文件一并提交招標(biāo)人B.聯(lián)合體各方可以以自己名義單獨(dú)在同一項(xiàng)目中投標(biāo)C.聯(lián)合體資質(zhì)等級按各方中資質(zhì)等級較高的一方確定D.資格預(yù)審后，聯(lián)合體可以增減成員7.根據(jù)《建筑法》，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地（）申請領(lǐng)取施工許可證。A.縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.市級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門8.某工程工期為18個(gè)月，建設(shè)單位申請領(lǐng)取施工許可證時(shí)，其到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的（）。A.25%B.30%C.40%D.50%9.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起（）內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期。A.1個(gè)月B.2個(gè)月C.3個(gè)月D.6個(gè)月10.關(guān)于施工許可證延期次數(shù)的規(guī)定，正確的是（）。A.延期以兩次為限，每次不超過1個(gè)月B.延期以兩次為限，每次不超過2個(gè)月C.延期以三次為限，每次不超過3個(gè)月D.延期以一次為限，每次不超過3個(gè)月11.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程的保修期自（）之日起計(jì)算。A.提交竣工驗(yàn)收報(bào)告B.竣工驗(yàn)收合格C.交付使用D.竣工結(jié)算完成12.某住宅樓工程，建設(shè)單位在竣工驗(yàn)收合格后第20日向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門備案，該行為（）。A.合法，備案期限為竣工驗(yàn)收合格之日起30日內(nèi)B.合法，備案期限為竣工驗(yàn)收合格之日起45日內(nèi)C.不合法，備案期限為竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)D.不合法，備案期限為竣工驗(yàn)收合格之日起7日內(nèi)13.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。其中，建筑施工總承包企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)中的專職安全生產(chǎn)管理人員人數(shù)按不少于（）配備。A.企業(yè)員工總數(shù)的1%B.企業(yè)員工總數(shù)的2%C.企業(yè)員工總數(shù)的3%D.企業(yè)員工總數(shù)的5%14.關(guān)于施工總承包單位與分包單位安全生產(chǎn)責(zé)任的說法，正確的是（）。A.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任B.分包單位應(yīng)當(dāng)服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)全部責(zé)任C.總承包單位可以將工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給具備相應(yīng)資質(zhì)的單位D.分包單位可以不設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)15.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故16.事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于（）內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。A.1小時(shí)B.2小時(shí)C.4小時(shí)D.8小時(shí)17.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門逐級上報(bào)事故情況，每級上報(bào)的時(shí)間不得超過（）。A.1小時(shí)B.2小時(shí)C.3小時(shí)D.4小時(shí)18.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案；沒有設(shè)計(jì)方案的（）。A.不得施工B.經(jīng)建設(shè)單位同意可以施工C.經(jīng)監(jiān)理單位同意可以施工D.經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)同意可以施工19.關(guān)于見證取樣和送檢的說法，正確的是（）。A.涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的20%B.見證人員應(yīng)由建設(shè)單位或監(jiān)理單位具備施工試驗(yàn)知識的人員擔(dān)任C.取樣人員應(yīng)由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任D.見證取樣和送檢的檢測報(bào)告由施工單位統(tǒng)一歸檔20.根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后（）天內(nèi)完成核對。A.14B.28C.30D.4221.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以（）為竣工日期。A.承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告之日B.轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日C.實(shí)際完工之日D.合同約定的竣工日期22.某施工合同約定工程價(jià)款為5000萬元，工程預(yù)付款為合同價(jià)款的10%，主要材料費(fèi)占合同價(jià)款的60%。則預(yù)付款的起扣點(diǎn)為（）萬元。A.4166.67B.4500C.4666.67D.500023.根據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，施工總承包單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶，專項(xiàng)用于支付該工程建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資。專用賬戶的開設(shè)比例是（）。A.所有施工項(xiàng)目B.工程造價(jià)超過1億元的項(xiàng)目C.政府投資項(xiàng)目D.房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目24.關(guān)于勞動(dòng)爭議仲裁的說法，正確的是（）。A.勞動(dòng)爭議申請仲裁的時(shí)效期間為1年，從當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利被侵害之日起計(jì)算B.勞動(dòng)爭議仲裁裁決為終局裁決，當(dāng)事人不得起訴C.勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)期間因拖欠勞動(dòng)報(bào)酬發(fā)生爭議的，勞動(dòng)者申請仲裁不受仲裁時(shí)效期間的限制D.勞動(dòng)爭議仲裁不收費(fèi)，勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)的經(jīng)費(fèi)由當(dāng)事人共同承擔(dān)25.根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，職工在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在（）小時(shí)內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的，視同工傷。A.24B.48C.72D.9626.職工因工死亡，其近親屬按照規(guī)定從工傷保險(xiǎn)基金領(lǐng)取喪葬補(bǔ)助金、供養(yǎng)親屬撫恤金和一次性工亡補(bǔ)助金。其中一次性工亡補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)為上一年度全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的（）。A.10倍B.15倍C.20倍D.25倍27.根據(jù)《民法典》，關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是（）。A.建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于抵押權(quán)和其他債權(quán)B.消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于該消費(fèi)者的權(quán)利C.建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為6個(gè)月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算D.建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括違約金和損害賠償金28.承包人行使建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的期限為（）。A.6個(gè)月B.12個(gè)月C.18個(gè)月D.24個(gè)月29.關(guān)于民事訴訟管轄的說法，正確的是（）。A.因不動(dòng)產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院專屬管轄B.建設(shè)工程施工合同糾紛適用一般地域管轄，由被告住所地人民法院管轄C.兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告只能向其中一個(gè)人民法院起訴D.人民法院受理案件后，當(dāng)事人對管轄權(quán)有異議的，應(yīng)當(dāng)在提交答辯狀期間提出，但最遲不得超過開庭審理之日30.關(guān)于證據(jù)保全的說法，正確的是（）。A.當(dāng)事人申請證據(jù)保全的，應(yīng)當(dāng)在舉證期限屆滿前向人民法院提出B.人民法院進(jìn)行證據(jù)保全，可以要求當(dāng)事人或者訴訟代理人到場C.當(dāng)事人申請證據(jù)保全的，人民法院應(yīng)當(dāng)接受申請并立即采取保全措施D.證據(jù)保全只能由當(dāng)事人申請，人民法院不得主動(dòng)采取保全措施31.根據(jù)《仲裁法》，下列爭議中，可以約定仲裁解決的是（）。A.婚姻糾紛B.收養(yǎng)糾紛C.建設(shè)工程施工合同糾紛D.繼承糾紛32.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當(dāng)事人就該糾紛（）。A.不得再起訴，也不得再申請仲裁B.可以重新達(dá)成仲裁協(xié)議申請仲裁，也可以向人民法院起訴C.只能向人民法院起訴D.只能重新申請仲裁33.關(guān)于行政復(fù)議的說法，正確的是（）。A.公民、法人或者其他組織認(rèn)為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的，可以自知道該具體行政行為之日起90日內(nèi)提出行政復(fù)議申請B.行政復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起30日內(nèi)作出行政復(fù)議決定C.申請人申請行政復(fù)議，應(yīng)當(dāng)以書面形式提出，口頭申請無效D.行政復(fù)議期間具體行政行為不停止執(zhí)行，但法律規(guī)定的特殊情形除外34.關(guān)于行政訴訟的說法，正確的是（）。A.行政訴訟的被告是行政機(jī)關(guān)，原告是行政相對人B.行政訴訟中，被告對作出的行政行為負(fù)有舉證責(zé)任，但原告應(yīng)當(dāng)提供其行為違法的證據(jù)C.人民法院審理行政案件，可以進(jìn)行調(diào)解D.行政訴訟期間，行政行為一律停止執(zhí)行35.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)（）審查。施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。A.縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門36.施工圖設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對施工圖設(shè)計(jì)文件中涉及（）的內(nèi)容進(jìn)行審查。A.公共利益、公眾安全B.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)C.投資規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)D.設(shè)計(jì)方案、結(jié)構(gòu)安全37.根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，總監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程進(jìn)展及監(jiān)理工作情況調(diào)配監(jiān)理人員，檢查監(jiān)理人員工作，對不稱職的人員應(yīng)當(dāng)（）。A.進(jìn)行培訓(xùn)B.調(diào)換其工作C.立即開除D.扣除績效38.下列單位中，不得作為監(jiān)理單位承接監(jiān)理業(yè)務(wù)的是（）。A.具有乙級資質(zhì)的監(jiān)理單位B.具有丙級資質(zhì)的監(jiān)理單位C.該工程的施工承包人D.具有綜合資質(zhì)的監(jiān)理單位39.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測機(jī)構(gòu)不得與所檢測工程項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系B.檢測機(jī)構(gòu)可以轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù)C.檢測報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)后，由施工單位歸檔D.檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)40.根據(jù)《建筑市場信用管理暫行辦法》，建筑市場各方主體存在下列情形的，列入建筑市場主體"黑名單"的是（）。A.利用虛假材料、以欺騙手段取得企業(yè)資質(zhì)的B.發(fā)生轉(zhuǎn)包、出借資質(zhì)，受到行政處罰的C.發(fā)生重大及以上工程質(zhì)量安全事故，或1年內(nèi)累計(jì)發(fā)生2次及以上較大工程質(zhì)量安全事故，受到行政處罰的D.以上均屬于41.關(guān)于建筑市場誠信行為公布的說法，正確的是（）。A.建筑市場各方主體的誠信行為信息在建筑市場誠信信息平臺公布，公布期限一般為6個(gè)月至3年B.良好行為記錄信息公布期限一般為1年C.整改確有實(shí)效的，可以縮短不良行為記錄信息公布期限，但最短不得少于6個(gè)月D.不良行為記錄信息公布期限不得延長42.根據(jù)《民法典》合同編，當(dāng)事人一方違約后，對方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大；沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，（）。A.不得就擴(kuò)大的損失要求賠償B.可以就全部損失要求賠償C.可以就擴(kuò)大的損失要求賠償，但應(yīng)當(dāng)分擔(dān)部分損失D.雙方應(yīng)當(dāng)平均承擔(dān)擴(kuò)大的損失43.約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以（）。A.增加B.減少C.不變D.免除44.關(guān)于合同解除的說法，正確的是（）。A.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同B.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，對方可以直接解除合同C.合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，但無權(quán)要求賠償損失D.合同解除權(quán)應(yīng)當(dāng)在解除事由發(fā)生之日起1年內(nèi)行使45.關(guān)于無效合同的說法，正確的是（）。A.無效合同自始沒有法律約束力B.合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分也無效C.合同無效，不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)解決爭議方法的條款的效力，但該條款本身違法的除外D.合同無效后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，一律不予返還46.根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，用人單位自用工之日起超過一個(gè)月不滿一年未與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者每月支付（）的工資。A.一倍B.二倍C.三倍D.五倍47.勞動(dòng)者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動(dòng)合同約定工資的（），并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。A.60%B.70%C.80%D.90%48.用人單位與勞動(dòng)者約定服務(wù)期的，不影響按照正常的工資調(diào)整機(jī)制提高勞動(dòng)者在服務(wù)期期間的勞動(dòng)報(bào)酬。服務(wù)期違約金的數(shù)額不得超過用人單位提供的（）。A.培訓(xùn)費(fèi)用B.招聘費(fèi)用C.工資總額D.全部成本49.根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，勞動(dòng)者提前（）日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動(dòng)合同。A.15B.30C.45D.6050.關(guān)于承攬合同的說法，正確的是（）。A.承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成，但應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)B.未經(jīng)定作人同意，承攬人將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同C.承攬人可以將承攬的輔助工作交由第三人完成，無需征得定作人同意D.定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)，但當(dāng)事人另有約定的除外51.根據(jù)《民法典》，關(guān)于買賣合同中標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)的說法，正確的是（）。A.標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在標(biāo)的物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外B.因買受人的原因致使標(biāo)的物未按照約定的期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自違反約定時(shí)起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，出賣人不承擔(dān)任何責(zé)任C.出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定外，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自合同成立時(shí)起由出賣人承擔(dān)D.出賣人按照約定未交付有關(guān)標(biāo)的物的單證和資料的，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)不發(fā)生轉(zhuǎn)移52.關(guān)于借款合同的說法，正確的是（）。A.借款合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，但自然人之間借款另有約定的除外B.借款的利息可以預(yù)先在本金中扣除C.自然人之間的借款合同，自雙方達(dá)成合意時(shí)生效D.民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行同類貸款利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的4倍53.關(guān)于租賃合同的說法，正確的是（）。A.租賃期限不得超過20年，超過20年的，合同無效B.租賃期限6個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人未采用書面形式的，視為不定期租賃C.承租人未經(jīng)出租人同意轉(zhuǎn)租的，出租人可以解除合同D.出租人出賣租賃房屋的，應(yīng)當(dāng)在出賣之前的合理期限內(nèi)通知承租人，承租人享有以同等條件優(yōu)先購買的權(quán)利，但房屋共有人行使優(yōu)先購買權(quán)或者出租人將房屋出賣給近親屬的除外54.關(guān)于融資租賃合同的說法，正確的是（）。A.出租人根據(jù)承租人對出賣人、租賃物的選擇訂立的買賣合同，未經(jīng)承租人同意，出租人可以變更與承租人有關(guān)的合同內(nèi)容B.承租人享有與受領(lǐng)標(biāo)的物有關(guān)的買受人的權(quán)利，出賣人應(yīng)當(dāng)向承租人交付標(biāo)的物C.租賃物不符合約定或者不符合使用目的的，出租人承擔(dān)責(zé)任，但承租人依賴出租人的技能確定租賃物或者出租人干預(yù)選擇租賃物的除外D.承租人占有租賃物期間，租賃物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由出租人承擔(dān)55.關(guān)于委托合同的說法，正確的是（）。A.委托人應(yīng)當(dāng)預(yù)付處理委托事務(wù)的費(fèi)用。受托人為處理委托事務(wù)墊付的必要費(fèi)用，委托人應(yīng)當(dāng)償還該費(fèi)用并支付利息B.受托人應(yīng)當(dāng)親自處理委托事務(wù)。經(jīng)委托人同意，受托人可以轉(zhuǎn)委托C.無償?shù)奈泻贤蚴芡腥说墓室饣蛘咧卮筮^失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失；受托人一般過失造成損失的，不承擔(dān)賠償責(zé)任D.委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同，但應(yīng)當(dāng)賠償對方因此遭受的損失56.根據(jù)《文物保護(hù)法》，在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)（）批準(zhǔn)。A.省級人民政府B.省級人民政府文物行政部門C.國務(wù)院文物行政部門D.國務(wù)院57.根據(jù)《節(jié)約能源法》，國家實(shí)行固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度。不符合強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，建設(shè)單位不得開工建設(shè)；已經(jīng)建成的，不得投入生產(chǎn)、使用。該規(guī)定屬于（）。A.禁止性規(guī)定B.強(qiáng)制性規(guī)定C.倡導(dǎo)性規(guī)定D.任意性規(guī)定58.根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，施工現(xiàn)場臨時(shí)用電照明設(shè)計(jì)以滿足最低照度為原則，照度不應(yīng)超過最低照度的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%59.關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的是（）。A.勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)與被派遣勞動(dòng)者訂立2年以上的固定期限勞動(dòng)合同，按月支付勞動(dòng)報(bào)酬B.被派遣勞動(dòng)者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，按月支付勞動(dòng)報(bào)酬C.勞務(wù)派遣單位和用工單位不得向被派遣勞動(dòng)者收取費(fèi)用D.以上說法均正確60.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，當(dāng)事人對建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的，承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以（）為竣工日期。A.承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日B.驗(yàn)收合格之日C.轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日D.合同約定的竣工日期二、多項(xiàng)選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）61.根據(jù)《民法典》，下列屬于無效合同的有（）。A.無民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為B.行為人與相對人以虛假的意思表示實(shí)施的民事法律行為C.違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的民事法律行為，但該強(qiáng)制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無效的除外D.行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為E.違背公序良俗的民事法律行為62.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列屬于必須招標(biāo)的項(xiàng)目有（）。A.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目B.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目C.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目D.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上的E.重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上63.下列情形中，屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的有（）。A.招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件并將有關(guān)信息泄露給其他投標(biāo)人B.招標(biāo)人直接或者間接向投標(biāo)人泄露標(biāo)底、評標(biāo)委員會(huì)成員等信息C.招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低或者抬高投標(biāo)報(bào)價(jià)D.招標(biāo)人授意投標(biāo)人撤換、修改投標(biāo)文件E.招標(biāo)人組織所有投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場踏勘64.根據(jù)《建筑法》，申請領(lǐng)取施工許可證，應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A.已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)B.依法應(yīng)當(dāng)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的，已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證C.需要拆遷的，其拆遷進(jìn)度符合施工要求D.已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)E.建設(shè)資金已經(jīng)全部到位65.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，下列建設(shè)工程必須實(shí)行監(jiān)理的有（）。A.國家重點(diǎn)建設(shè)工程B.大中型公用事業(yè)工程C.成片開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)工程D.利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程E.所有小型建設(shè)工程66.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案，對下列達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并附具安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施的有（）。A.基坑支護(hù)與降水工程B.土方開挖工程C.模板工程D.起重吊裝工程E.所有混凝土澆筑工程67.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，事故調(diào)查組履行的職責(zé)包括（）。A.查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失B.認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任C.提出對事故責(zé)任者的處理建議D.總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范和整改措施E.提交事故調(diào)查報(bào)告68.關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修的說法，正確的有（）。A.建設(shè)工程承包單位向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書B.質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任C.在正常使用條件下，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，最低保修期限為5年D.在正常使用條件下，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，最低保修期限為2年E.建設(shè)工程在保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，施工單位應(yīng)當(dāng)立即履行保修義務(wù)，并對造成的損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任69.關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的有（）。A.裝飾裝修工程具備折價(jià)或者拍賣條件，裝飾裝修工程的承包人請求工程價(jià)款就該裝飾裝修工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償?shù)模嗣穹ㄔ簯?yīng)予支持B.未竣工的建設(shè)工程質(zhì)量合格，承包人請求其承建工程的價(jià)款就其承建工程部分折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償?shù)模嗣穹ㄔ簯?yīng)予支持C.建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為18個(gè)月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算D.發(fā)包人與承包人約定放棄或者限制建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，損害建筑工人利益，發(fā)包人依據(jù)該約定主張承包人不享有建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的，人民法院不予支持E.建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬、材料款等實(shí)際支出的費(fèi)用，以及違約金70.根據(jù)《民法典》，下列屬于要約邀請的有（）。A.招標(biāo)公告B.投標(biāo)文件C.拍賣公告D.商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約條件的E.寄送的價(jià)目表71.根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，下列情形中，用人單位可以解除勞動(dòng)合同且無需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)挠校ǎ.勞動(dòng)者在試用期間被證明不符合錄用條件的B.勞動(dòng)者嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度的C.勞動(dòng)者嚴(yán)重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的D.勞動(dòng)者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的E.勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的72.關(guān)于勞動(dòng)合同終止的情形，下列說法正確的有（）。A.勞動(dòng)合同期滿的B.勞動(dòng)者開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的C.勞動(dòng)者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的D.用人單位被依法宣告破產(chǎn)的E.用人單位決定提前解散的73.根據(jù)《勞動(dòng)爭議調(diào)解仲裁法》，下列爭議屬于勞動(dòng)爭議的有（）。A.因確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系發(fā)生的爭議B.因訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同發(fā)生的爭議C.因除名、辭退和辭職、離職發(fā)生的爭議D.因工作時(shí)間、休息休假、社會(huì)保險(xiǎn)、福利、培訓(xùn)以及勞動(dòng)保護(hù)發(fā)生的爭議E.勞動(dòng)者與用人單位因住房制度改革產(chǎn)生的公有住房轉(zhuǎn)讓糾紛74.關(guān)于民事訴訟證據(jù)的說法，正確的有（）。A.書證應(yīng)當(dāng)提交原件。提交原件確有困難的，可以提交復(fù)制品、照片、副本、節(jié)錄本B.當(dāng)事人陳述不能作為認(rèn)定案件事實(shí)的根據(jù)C.證人應(yīng)當(dāng)出庭作證。證人確有困難不能出庭的，經(jīng)人民法院許可，可以提交書面證言D.當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)E.人民法院應(yīng)當(dāng)全面、客觀地審查核實(shí)證據(jù)，并按照法定程序，全面地、客觀地審查核實(shí)證據(jù)75.根據(jù)《仲裁法》，仲裁協(xié)議應(yīng)當(dāng)具有的內(nèi)容包括（）。A.請求仲裁的意思表示B.仲裁事項(xiàng)C.選定的仲裁委員會(huì)D.仲裁庭的組成方式E.仲裁費(fèi)用承擔(dān)方式76.關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的說法，正確的有（）。A.對行政復(fù)議決定不服的，可以向人民法院提起行政訴訟B.對屬于人民法院受案范圍的行政案件，公民、法人或者其他組織可以先向行政機(jī)關(guān)申請復(fù)議，對復(fù)議決定不服的，再向人民法院提起訴訟C.公民、法人或者其他組織申請行政復(fù)議，行政復(fù)議機(jī)關(guān)已經(jīng)依法受理的，在法定行政復(fù)議期限內(nèi)不得向人民法院提起行政訴訟D.公民、法人或者其他組織向人民法院提起行政訴訟，人民法院已經(jīng)依法受理的，不得申請行政復(fù)議E.行政復(fù)議決定為最終裁決的，當(dāng)事人仍可提起行政訴訟77.根據(jù)《民法典》，關(guān)于保證擔(dān)保的說法，正確的有（）。A.當(dāng)事人在保證合同中對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照一般保證承擔(dān)保證責(zé)任B.一般保證的保證人在主合同糾紛未經(jīng)審判或者仲裁，并就債務(wù)人財(cái)產(chǎn)依法強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)前，有權(quán)拒絕向債權(quán)人承擔(dān)保證責(zé)任C.連帶責(zé)任保證的債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的情形時(shí)，債權(quán)人可以請求債務(wù)人履行債務(wù)，也可以請求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任D.保證期間，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓全部或者部分債權(quán)，未通知保證人的，該轉(zhuǎn)讓對保證人不發(fā)生效力E.保證人與債權(quán)人可以協(xié)商訂立最高額保證的合同，約定在最高債權(quán)額限度內(nèi)就一定期間連續(xù)發(fā)生的債權(quán)提供保證78.根據(jù)《民法典》，關(guān)于抵押權(quán)的說法，正確的有（）。A.以建筑物抵押的，該建筑物占用范圍內(nèi)的建設(shè)用地使用權(quán)一并抵押B.以建設(shè)用地使用權(quán)抵押的，該土地上的建筑物一并抵押C.抵押人可以將建設(shè)用地使用權(quán)和該土地上的建筑物分別抵押D.以鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村企業(yè)的廠房等建筑物抵押的，其占用范圍內(nèi)的建設(shè)用地使用權(quán)一并抵押E.建設(shè)用地使用權(quán)抵押后，該土地上新增的建筑物不屬于抵押財(cái)產(chǎn)79.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位有下列行為之一的，責(zé)令改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的價(jià)格競標(biāo)的B.任意壓縮合理工期的C.明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或者施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量的D.施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自施工的E.未按照國家規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的80.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，當(dāng)事人對建設(shè)工程開工日期有爭議的，人民法院應(yīng)當(dāng)分別按照以下情形予以認(rèn)定（）。A.開工日期為發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出的開工通知載明的開工日期；開工通知發(fā)出后，尚不具備開工條件的，以開工條件具備的時(shí)間為開工日期B.因承包人原因?qū)е麻_工時(shí)間推遲的，以開工條件具備的時(shí)間為開工日期C.承包人經(jīng)發(fā)包人同意已經(jīng)實(shí)際進(jìn)場施工的，以實(shí)際進(jìn)場施工時(shí)間為開工日期D.發(fā)包人或者監(jiān)理人未發(fā)出開工通知，亦無相關(guān)證據(jù)證明實(shí)際開工日期的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮開工報(bào)告、合同約定、開工許可證載明的時(shí)間，并結(jié)合是否具備開工條件的事實(shí)，認(rèn)定開工日期E.發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出的開工通知與開工報(bào)告載明的開工日期不一致的，以開工報(bào)告載明的日期為準(zhǔn)三、案例分析題（共3題，每題5分。每題設(shè)若干小問，每小問的分值見題目要求）（一）【背景資料】某房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡稱"發(fā)包人"）與某建筑公司（以下簡稱"承包人"）簽訂了一份《建設(shè)工程施工合同》，約定由承包人承建某住宅小區(qū)項(xiàng)目，合同價(jià)款為1.2億元，工期為24個(gè)月。合同專用條款約定："發(fā)包人按合同價(jià)款的20%支付工程預(yù)付款，主要材料費(fèi)占合同價(jià)款的65%，預(yù)付款從工程進(jìn)度款中分期扣回。"合同履行過程中發(fā)生如下事件：事件1：工程開工后第3個(gè)月，發(fā)包人未按約定支付工程進(jìn)度款，經(jīng)承包人書面催告后10日內(nèi)仍未支付。承包人遂暫停施工，并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人認(rèn)為承包人擅自停工構(gòu)成違約。事件2：工程施工至第10個(gè)月時(shí)，因發(fā)包人變更設(shè)計(jì)，導(dǎo)致承包人停工待圖15天，承包人要求順延工期并賠償停工損失。發(fā)包人認(rèn)為設(shè)計(jì)變更屬于正常情況，不同意順延工期。事件3：工程竣工后，承包人向發(fā)包人提交了竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人因自身原因拖延驗(yàn)收。工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人于第25個(gè)月末擅自將房屋交付給購房者使用。第28個(gè)月，部分房屋出現(xiàn)墻面開裂、滲漏等質(zhì)量問題，購房者向發(fā)包人投訴。發(fā)包人要求承包人承擔(dān)保修責(zé)任，承包人認(rèn)為工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，且質(zhì)量問題系發(fā)包人擅自使用所致，拒絕承擔(dān)保修責(zé)任。【問題】81.事件1中，承包人的做法是否符合法律規(guī)定？請說明理由。（2分）82.事件2中，承包人要求順延工期并賠償停工損失的請求是否成立？請說明理由。（1分）83.事件3中，關(guān)于工程竣工日期和保修責(zé)任，應(yīng)如何認(rèn)定？請分別說明理由。（2分）（二）【背景資料】某施工企業(yè)中標(biāo)承建一市政道路工程，中標(biāo)價(jià)為8000萬元。在施工過程中，該企業(yè)將其中的橋梁工程分包給某專業(yè)分包單位。橋梁施工過程中，發(fā)生一起高處墜落事故，造成2人死亡、3人重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失約600萬元。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn)：分包單位現(xiàn)場安全管理混亂，未對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底；施工企業(yè)作為總承包單位，未對分包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，未定期進(jìn)行安全檢查。【問題】84.該起事故屬于哪個(gè)等級？請說明理由。（1分）85.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，總承包單位與分包單位在安全生產(chǎn)方面各自承擔(dān)什么責(zé)任？（2分）86.針對該事故，總承包單位和分包單位分別可能承擔(dān)哪些法律責(zé)任？（2分）（三）【背景資料】A公司（建設(shè)單位）與B公司（施工單位）簽訂施工合同，約定由B公司承建某商業(yè)綜合體項(xiàng)目。合同約定：工程預(yù)付款為合同價(jià)款的15%，合同價(jià)款為2億元；工程進(jìn)度款按月支付，每月25日前支付當(dāng)月已完工程量的80%；竣工結(jié)算經(jīng)雙方確認(rèn)后28天內(nèi)支付至結(jié)算總價(jià)的97%，剩余3%作為質(zhì)量保證金。工程于2025年3月1日開工，2026年5月30日竣工。2026年6月15日，B公司向A公司提交了竣工結(jié)算文件，結(jié)算金額為2.1億元。A公司收到結(jié)算文件后，未在合同約定的28天內(nèi)提出異議，也未進(jìn)行審核確認(rèn)。2026年8月1日，B公司要求A公司按2.1億元支付竣工結(jié)算款，A公司拒絕，理由是雙方未共同確認(rèn)結(jié)算金額。【問題】87.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。本案中，A公司未在約定期限內(nèi)答復(fù)，B公司請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的主張能否成立？（1分）88.若A公司對B公司提交的竣工結(jié)算文件有異議，正確的處理方式是什么？（2分）89.若雙方最終確認(rèn)結(jié)算金額為2.05億元，質(zhì)量保證金的預(yù)留比例為3%，則質(zhì)量保證金金額是多少？質(zhì)量保證金的返還期限如何確定？（2分）參考答案及解析一、單項(xiàng)選擇題1.D解析：民事法律行為有效要件包括：（1）行為人具有相應(yīng)的民事行為能力；（2）意思表示真實(shí)；（3）不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不違背公序良俗。年滿18周歲為完全民事行為能力人，但不是所有民事法律行為都需要年滿18周歲，限制民事行為能力人可以獨(dú)立實(shí)施純獲利益的民事法律行為或者與其年齡、智力相適應(yīng)的民事法律行為。故D不屬于有效要件。2.C解析：合同無效，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，承包人可請求參照合同約定支付工程價(jià)款（A錯(cuò)誤）。合同無效，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，修復(fù)后合格，發(fā)包人可請求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用（B錯(cuò)誤）。合同無效且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，修復(fù)后仍不合格，承包人無權(quán)請求支付工程款（C正確，D錯(cuò)誤）。3.B解析：超越權(quán)限簽訂的合同屬于效力待定合同。經(jīng)被代理人追認(rèn)后，該合同有效。相對人可以催告被代理人自收到通知之日起30日內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的，視為拒絕追認(rèn)。善意相對人在被代理人追認(rèn)前有撤銷權(quán)。4.B解析：投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的2%（A錯(cuò)誤）。投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致（B正確）。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在書面合同簽訂后5日內(nèi)退還（C錯(cuò)誤）。投標(biāo)保證金除現(xiàn)金外，可以是銀行出具的銀行保函、保兌支票、銀行匯票或現(xiàn)金支票（D錯(cuò)誤）。5.C解析：投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的情形包括：（1）投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報(bào)價(jià)等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容；（2）投標(biāo)人之間約定中標(biāo)人；（3）投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)或者中標(biāo)（C正確）；（4）屬于同一集團(tuán)、協(xié)會(huì)、商會(huì)等組織成員的投標(biāo)人按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)；（5）投標(biāo)人之間為謀取中標(biāo)或者排斥特定投標(biāo)人而采取的其他聯(lián)合行動(dòng)。AB屬于視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的情形，D屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)。6.A解析：聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)簽訂共同投標(biāo)協(xié)議，明確約定各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任，并將共同投標(biāo)協(xié)議連同投標(biāo)文件一并提交招標(biāo)人（A正確）。聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)項(xiàng)目中以自己名義單獨(dú)投標(biāo)或者參加其他聯(lián)合體投標(biāo)的，相關(guān)投標(biāo)均無效（B錯(cuò)誤）。聯(lián)合體資質(zhì)等級按各方中資質(zhì)等級較低的一方確定（C錯(cuò)誤）。資格預(yù)審后，聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)無效（D錯(cuò)誤）。7.A解析：建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證。8.B解析：建設(shè)工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的50%，建設(shè)工期超過1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的30%。本工程工期18個(gè)月，超過1年，到位資金不得少于合同價(jià)的30%。9.C解析：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個(gè)月。既不開工又不申請延期或者超過延期時(shí)限的，施工許可證自行廢止。10.B解析：延期以兩次為限，每次不超過3個(gè)月。注意區(qū)分開工期限（3個(gè)月）和延期次數(shù)（2次）及期限（每次不超過3個(gè)月）。11.B解析：建設(shè)工程的保修期自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。12.C解析：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)，向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門備案。本題中第20日備案，超過15日，不合法。13.C解析：建筑施工總承包企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)中的專職安全生產(chǎn)管理人員人數(shù)按不少于企業(yè)員工總數(shù)的3%配備。14.A解析：總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任（A正確）。分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)主要責(zé)任，不是全部責(zé)任（B錯(cuò)誤）。總承包單位不得將工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位（C錯(cuò)誤）。分包單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員（D錯(cuò)誤）。15.C解析：較大事故：3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失。16.A解析：單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。17.B解析：安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門逐級上報(bào)事故情況，每級上報(bào)的時(shí)間不得超過2小時(shí)。18.A解析：涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案；沒有設(shè)計(jì)方案的，不得施工。19.B解析：見證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的30%（A錯(cuò)誤）。見證人員應(yīng)由建設(shè)單位或監(jiān)理單位具備施工試驗(yàn)知識的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任（B正確）。取樣人員應(yīng)由施工單位具備試驗(yàn)知識的人員擔(dān)任，項(xiàng)目經(jīng)理不一定具備試驗(yàn)知識（C錯(cuò)誤）。檢測報(bào)告由施工單位歸檔，但見證取樣送檢的檢測報(bào)告應(yīng)當(dāng)由見證人員簽字確認(rèn)（D錯(cuò)誤，表述不完整）。20.B解析：根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后28天內(nèi)完成核對。21.B解析：建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。22.A解析：預(yù)付款起扣點(diǎn)=合同價(jià)款-預(yù)付款/主要材料費(fèi)占比=5000-（5000×10%）/60%=5000-500/0.6=5000-833.33=4166.67萬元。23.A解析：施工總承包單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶，專項(xiàng)用于支付該工程建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資。該規(guī)定適用于所有施工項(xiàng)目。24.C解析：勞動(dòng)爭議申請仲裁的時(shí)效期間為1年，從當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利被侵害之日起計(jì)算（A正確，但C表述更準(zhǔn)確）。勞動(dòng)爭議仲裁裁決并非全部為終局裁決，只有特定情形（追索勞動(dòng)報(bào)酬、工傷醫(yī)療費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或者賠償金，不超過當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)12個(gè)月金額的爭議；因執(zhí)行國家的勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)在工作時(shí)間、休息休假、社會(huì)保險(xiǎn)等方面發(fā)生的爭議）的裁決為終局裁決（B錯(cuò)誤）。勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)期間因拖欠勞動(dòng)報(bào)酬發(fā)生爭議的，勞動(dòng)者申請仲裁不受1年仲裁時(shí)效期間的限制；但是，勞動(dòng)關(guān)系終止的，應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)關(guān)系終止之日起1年內(nèi)提出（C正確）。勞動(dòng)爭議仲裁不收費(fèi)，勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)的經(jīng)費(fèi)由財(cái)政予以保障（D錯(cuò)誤）。25.B解析：職工在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的，視同工傷。26.C解析：一次性工亡補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)為上一年度全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的20倍。27.A解析：建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于抵押權(quán)和其他債權(quán)（A正確）。消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)不得對抗買受人（B錯(cuò)誤）。建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為18個(gè)月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算（C錯(cuò)誤）。建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬、材料款等實(shí)際支出的費(fèi)用，不包括違約金（D錯(cuò)誤）。28.C解析：承包人行使建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的期限為18個(gè)月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算。29.A解析：因不動(dòng)產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院專屬管轄（A正確）。建設(shè)工程施工合同糾紛按照不動(dòng)產(chǎn)糾紛確定管轄，由工程所在地人民法院管轄（B錯(cuò)誤）。兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴；原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄（C錯(cuò)誤）。當(dāng)事人對管轄權(quán)有異議的，應(yīng)當(dāng)在提交答辯狀期間提出，即收到起訴狀副本之日起15日內(nèi)（D錯(cuò)誤）。30.B解析：當(dāng)事人申請證據(jù)保全的，應(yīng)當(dāng)在舉證期限屆滿前向人民法院提出（A正確）。人民法院進(jìn)行證據(jù)保全，可以要求當(dāng)事人或者訴訟代理人到場（B正確）。當(dāng)事人申請證據(jù)保全，人民法院可以要求其提供相應(yīng)的擔(dān)保，不一定立即采取保全措施（C錯(cuò)誤）。證據(jù)保全可以由當(dāng)事人申請，人民法院也可以主動(dòng)采取保全措施（D錯(cuò)誤）。31.C解析：婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)、扶養(yǎng)、繼承糾紛不能仲裁，依法應(yīng)當(dāng)由行政機(jī)關(guān)處理的行政爭議不能仲裁。建設(shè)工程施工合同糾紛屬于合同糾紛，可以約定仲裁。32.B解析：仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當(dāng)事人就該糾紛可以根據(jù)雙方重新達(dá)成的仲裁協(xié)議申請仲裁，也可以向人民法院起訴。33.D解析：行政復(fù)議申請期限為知道該具體行政行為之日起60日內(nèi)（A錯(cuò)誤）。行政復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起60日內(nèi)作出行政復(fù)議決定，但法律規(guī)定的行政復(fù)議期限少于60日的除外（B錯(cuò)誤）。申請人申請行政復(fù)議，可以書面申請，也可以口頭申請（C錯(cuò)誤）。行政復(fù)議期間具體行政行為不停止執(zhí)行，但有法定情形（被申請人認(rèn)為需要停止執(zhí)行的；行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為需要停止執(zhí)行的；申請人申請停止執(zhí)行，行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為其要求合理，決定停止執(zhí)行的；法律規(guī)定停止執(zhí)行的）的除外（D正確）。34.A解析：行政訴訟的被告是行政機(jī)關(guān)，原告是行政相對人（A正確）。行政訴訟中被告對作出的行政行為負(fù)有舉證責(zé)任，應(yīng)當(dāng)提供作出該行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件，原告不承擔(dān)證明行政行為違法的舉證責(zé)任（B錯(cuò)誤）。人民法院審理行政案件，不適用調(diào)解，但行政賠償、補(bǔ)償以及行政機(jī)關(guān)行使法律、法規(guī)規(guī)定的自由裁量權(quán)的案件可以調(diào)解（C錯(cuò)誤）。訴訟期間，不停止行政行為的執(zhí)行，但有法定情形的除外（D錯(cuò)誤）。35.C解析：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查。施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。36.B解析：施工圖設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對施工圖設(shè)計(jì)文件中涉及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行審查。37.B解析：總監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程進(jìn)展及監(jiān)理工作情況調(diào)配監(jiān)理人員，檢查監(jiān)理人員工作，對不稱職的人員應(yīng)當(dāng)調(diào)換其工作。38.C解析：工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項(xiàng)建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。39.D解析：檢測機(jī)構(gòu)不得與所檢測工程項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系，但法律并未禁止與設(shè)計(jì)單位有利害關(guān)系，禁止的是與施工單位、監(jiān)理單位有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系（A錯(cuò)誤）。檢測機(jī)構(gòu)不得轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù)（B錯(cuò)誤）。檢測報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由施工單位歸檔（C錯(cuò)誤）。檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)（D正確）。40.D解析：根據(jù)《建筑市場信用管理暫行辦法》，以上情形均屬于列入建筑市場主體"黑名單"的情形。41.A解析：建筑市場各方主體的誠信行為信息在建筑市場誠信信息平臺公布，公布期限一般為6個(gè)月至3年（A正確）。良好行為記錄信息公布期限一般為3年（B錯(cuò)誤）。整改確有實(shí)效的，可以縮短不良行為記錄信息公布期限，但最短不得少于3個(gè)月（C錯(cuò)誤）。不良行為記錄信息公布期限可以延長，但延長后的公布期限不得超過原公布期限的2倍（D錯(cuò)誤）。42.A解析：當(dāng)事人一方違約后，對方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大；沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。當(dāng)事人因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由違約方承擔(dān)。43.A解析：約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。44.A解析：當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同（A正確）。當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，對方可以解除合同（B錯(cuò)誤）。合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失（C錯(cuò)誤）。法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定解除權(quán)行使期限，期限屆滿當(dāng)事人不行使的，該權(quán)利消滅。法律沒有規(guī)定或者當(dāng)事人沒有約定解除權(quán)行使期限，自解除權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道解除事由之日起1年內(nèi)不行使，或者經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)不行使的，該權(quán)利消滅（D錯(cuò)誤，1年期限是法律規(guī)定沒有約定時(shí)的期限，表述不完整）。45.A解析：無效合同自始沒有法律約束力（A正確）。合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效（B錯(cuò)誤）。合同無效，不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)解決爭議方法的條款的效力（C錯(cuò)誤，該條款效力不受影響，無論其本身是否合法）。合同無效后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償（D錯(cuò)誤）。46.B解析：用人單位自用工之日起超過一個(gè)月不滿一年未與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者每月支付二倍的工資。47.C解析：勞動(dòng)者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動(dòng)合同約定工資的80%，并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。48.A解析：服務(wù)期違約金的數(shù)額不得超過用人單位提供的培訓(xùn)費(fèi)用。用人單位要求勞動(dòng)者支付的違約金不得超過服務(wù)期尚未履行部分所應(yīng)分?jǐn)偟呐嘤?xùn)費(fèi)用。49.B解析：勞動(dòng)者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動(dòng)合同。勞動(dòng)者在試用期內(nèi)提前3日通知用人單位，可以解除勞動(dòng)合同。50.D解析：承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)；未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同（A錯(cuò)誤，未經(jīng)定作人同意才可解除，經(jīng)同意則不能解除；B錯(cuò)誤）。承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成，但應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)（C錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)就第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)，并非無需征得同意，但確實(shí)無需征得同意，C的表述"無需征得定作人同意"正確，但"應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)"是完整要求，C正確）。定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)或者有權(quán)拒絕交付，但當(dāng)事人另有約定的除外（D正確）。51.A解析：標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在標(biāo)的物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外（A正確）。因買受人的原因致使標(biāo)的物未按照約定的期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自違反約定時(shí)起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)（B錯(cuò)誤，出賣人無需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，但表述"出賣人不承擔(dān)任何責(zé)任"過于絕對）。出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定外，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自合同成立時(shí)起由買受人承擔(dān)（C錯(cuò)誤）。出賣人按照約定未交付有關(guān)標(biāo)的物的單證和資料的，不影響標(biāo)的物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移（D錯(cuò)誤）。52.A解析：借款合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，但自然人之間借款另有約定的除外（A正確）。借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除。利息預(yù)先在本金中扣除的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際借款數(shù)額返還借款并計(jì)算利息（B錯(cuò)誤）。自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時(shí)生效（C錯(cuò)誤）。民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行同類貸款利率，但最高不得超過合同成立時(shí)一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）的4倍，原"銀行同類貸款利率的4倍"已被LPR取代（D錯(cuò)誤）。53.C解析：租賃期限不得超過20年，超過20年的，超過部分無效（A錯(cuò)誤）。租賃期限6個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人未采用書面形式，無法確定租賃期限的，視為不定期租賃（B錯(cuò)誤）。承租人未經(jīng)出租人同意轉(zhuǎn)租的，出租人可以解除合同（C正確）。出租人出賣租賃房屋的，應(yīng)當(dāng)在出賣之前的合理期限內(nèi)通知承租人，承租人享有以同等條件優(yōu)先購買的權(quán)利，但房屋共有人行使優(yōu)先購買權(quán)或者出租人將房屋出賣給近親屬的除外（D正確，此選項(xiàng)正確）。D選項(xiàng)表述完整正確。54.B解析：出租人根據(jù)承租人對出賣人、租賃物的選擇訂立的買賣合同，未經(jīng)承租人同意，出租人不得變更與承租人有關(guān)的合同內(nèi)容（A錯(cuò)誤）。承租人享有與受領(lǐng)標(biāo)的物有關(guān)的買受人的權(quán)利，出賣人應(yīng)當(dāng)向承租人交付標(biāo)的物（B正確）。租賃物不符合約定或者不符合使用目的的，出租人不承擔(dān)責(zé)任，但承租人依賴出租人的技能確定租賃物或者出租人干預(yù)選擇租賃物的除外（C錯(cuò)誤）。承租人占有租賃物期間，租賃物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由承租人承擔(dān)，出租人可要求承租人繼續(xù)支付租金（D錯(cuò)誤）。55.B解析：委托人應(yīng)當(dāng)預(yù)付處理委托事務(wù)的費(fèi)用。受托人為處理委托事務(wù)墊付的必要費(fèi)用，委托人應(yīng)當(dāng)償還該費(fèi)用并支付利息（A正確）。受托人應(yīng)當(dāng)親自處理委托事務(wù)。經(jīng)委托人同意，受托人可以轉(zhuǎn)委托（B正確）。無償?shù)奈泻贤蚴芡腥说墓室饣蛘咧卮筮^失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失；受托人一般過失造成損失的，不承擔(dān)賠償責(zé)任（C正確）。委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同，因解除合同造成對方損失的，除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由外，無償委托合同的解除方應(yīng)當(dāng)賠償因解除時(shí)間不當(dāng)造成的直接損失，有償委托合同的解除方應(yīng)當(dāng)賠償對方的直接損失和合同履行后可以獲得的利益（D錯(cuò)誤，并非一律賠償）。本題B選項(xiàng)最準(zhǔn)確。56.D解析：在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得國務(wù)院文物行政部門同意。57.B解析：國家實(shí)行固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度。不符合強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，建設(shè)單位不得開工建設(shè)；已經(jīng)建成的，不得投入生產(chǎn)、使用。該規(guī)定屬于強(qiáng)制性規(guī)定。58.B解析：根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，施工現(xiàn)場臨時(shí)用電照明設(shè)計(jì)以滿足最低照度為原則，照度不應(yīng)超過最低照度的20%。59.D解析：勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)與被派遣勞動(dòng)者訂立2年以上的固定期限勞動(dòng)合同，按月支付勞動(dòng)報(bào)酬；被派遣勞動(dòng)者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，按月支付勞動(dòng)報(bào)酬；勞務(wù)派遣單位和用工單位不得向被派遣勞動(dòng)者收取費(fèi)用。以上說法均正確。60.A解析：當(dāng)事人對建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的，承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期。二、多項(xiàng)選擇題61.ABDE解析：根據(jù)《民法典》，無民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為無效（A正確）。行為人與相對人以虛假的意思表示實(shí)施的民事法律行為無效（B正確）。違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的民事法律行為無效，但該強(qiáng)制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無效的除外（C錯(cuò)誤，該規(guī)定屬于效力性強(qiáng)制性規(guī)定與管理性強(qiáng)制性規(guī)定的區(qū)分，違反管理性強(qiáng)制性規(guī)定不導(dǎo)致無效）。行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無效（D正確）。違背公序良俗的民事法律行為無效（E正確）。62.ABC解析：必須招標(biāo)的項(xiàng)目包括：（1）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目（A正確）；（2）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目（B正確）；（3）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目（C正確）。D選項(xiàng)施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元以上才必須招標(biāo)，且還需滿足其他條件（D錯(cuò)誤）。E選項(xiàng)重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以上（E錯(cuò)誤）。63.ABCD解析：屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的情形包括：（1）招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件并將有關(guān)信息泄露給其他投標(biāo)人（A正確）；（2）招標(biāo)人直接或者間接向投標(biāo)人泄露標(biāo)底、評標(biāo)委員會(huì)成員等信息（B正確）；（3）招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低或者抬高投標(biāo)報(bào)價(jià)（C正確）；（4）招標(biāo)人授意投標(biāo)人撤換、修改投標(biāo)文件（D正確）；（5）招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人為特定投標(biāo)人中標(biāo)提供方便；（6）招標(biāo)人與投標(biāo)人為謀求特定投標(biāo)人中標(biāo)而采取的其他串通行為。E選項(xiàng)屬于招標(biāo)人的合法行為。64.ABCD解析：申請領(lǐng)取施工許可證的條件包括：（1）已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)（A正確）；（2）依法應(yīng)當(dāng)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的，已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證（B正確）；（3）需要拆遷的，其拆遷進(jìn)度符合施工要求（C正確）；（4）已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)（D正確）；（5）有滿足施工需要的資金安排、施工圖紙及技術(shù)資料；（6）有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施。建設(shè)資金已落實(shí)即可，不需要全部到位（E錯(cuò)誤）。65.ABCD解析：必須實(shí)行監(jiān)理的工程包括：（1）國家重點(diǎn)建設(shè)工程（A正確）；（2）大中型公用事業(yè)工程（B正確）；（3）成片開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)工程（C正確）；（4）利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程（D正確）；（5）國家規(guī)定必須實(shí)行監(jiān)理的其他工程。小型建設(shè)工程不一定必須實(shí)行監(jiān)理（E錯(cuò)誤）。66.ABCD解析：對達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，包括：基坑支護(hù)與降水工程（A正確）、土方開挖工程（B正確）、模板工程（C正確）、起重吊裝工程（D正確）、腳手架工程、拆除、爆破工程等。所有混凝土澆筑工程不屬于必須編制專項(xiàng)施工方案的范圍（E錯(cuò)誤）。67.ABCDE解析：事故調(diào)查組履行的職責(zé)包括：（1）查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失（A正確）；（2）認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任（B正確）；（3）提出對事故責(zé)任者的處理建議（C正確）；（4）總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范和整改措施（D正確）；（5）提交事故調(diào)查報(bào)告（E正確）。68.ABCD解析：建設(shè)工程承包單位向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書（A正確）。質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任（B正確）。在正常使用條件下，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，最低保修期限為5年（C正確）。電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，最低保修期限為2年（D正確）。建設(shè)工程在保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，施工單位應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)，并對造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任，但對于非施工單位原因造成的損失，施工單位不承擔(dān)責(zé)任（E錯(cuò)誤）。69.ABCD解析：裝飾裝修工程具備折價(jià)或者拍賣條件，裝飾裝修工程的承包人請求工程價(jià)款就該裝飾裝修工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償?shù)模嗣穹ㄔ簯?yīng)予支持（A正確）。未竣工的建設(shè)工程質(zhì)量合格，承包人請求其承建工程的價(jià)款就其承建工程部分折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償?shù)模嗣穹ㄔ簯?yīng)予支持（B正確）。建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為18個(gè)月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算（C正確）。發(fā)包人與承包人約定放棄或者限制建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，損害建筑工人利益，發(fā)包人依據(jù)該約定主張承包人不享有建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的，人民法院不予支持（D正確）。建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬、材料款等實(shí)際支出的費(fèi)用，不包括違約金（E錯(cuò)誤）。70.ACE解析：招標(biāo)公告（A正確）、拍賣公告（C正確）、寄送的價(jià)目表（E正確）屬于要約邀請。投標(biāo)文件屬于要約（B錯(cuò)誤）。商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約條件的，視為要約（D錯(cuò)誤）。71.ABCE解析：用人單位可以解除勞動(dòng)合同且無需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)那樾伟ǎ海?）在試用期間被證明不符合錄用條件的（A正確）；（2）嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度的（B正確）；（3）嚴(yán)重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的（C正確）；（4）勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的（E正確）；（5）以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同的；（6）被依法追究刑事責(zé)任的。勞動(dòng)者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的，用人單位提前30日書面通知或額外支付一個(gè)月工資后可以解除勞動(dòng)合同，但應(yīng)當(dāng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償（D錯(cuò)誤）。72.ABCDE解析：勞動(dòng)合同終止的情形包括：（1）勞動(dòng)合同期滿（A正確）；（2）勞動(dòng)者開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇（B正確）；（3）勞動(dòng)者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤（C正確）；（4）用人單位被依法宣告破產(chǎn)（D正確）；（5）用人單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者用人單位決定提前解散（E正確）；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。73.ABCD解析：勞動(dòng)爭議的范圍包括：（1）因確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系發(fā)生的爭議（A正確）；（2）因訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同發(fā)生的爭議（B正確）；（3）因除名、辭退和辭職、離職發(fā)生的爭議（C正確）；（4）因工作時(shí)間、休息休假、社會(huì)保險(xiǎn)、福利、培訓(xùn)以及勞動(dòng)保護(hù)發(fā)生的爭議（D正確）；（5）因勞動(dòng)報(bào)酬、工傷醫(yī)療費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或者賠償金等發(fā)生的爭議；（6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動(dòng)爭議。勞動(dòng)者與用人單位因住房制度改革產(chǎn)生的公有住房轉(zhuǎn)讓糾紛不屬于勞動(dòng)爭議（E錯(cuò)誤）。74.ACDE解析：書證應(yīng)當(dāng)提交原件。提交原件確有困難的，可以提交復(fù)制品、照片、副本、節(jié)錄本（A正確）。當(dāng)事人陳述是法定證據(jù)種類之一，可以作為認(rèn)定案件事實(shí)的根據(jù)（B錯(cuò)誤）。證人應(yīng)當(dāng)出庭作證。證人確有困難不能出庭的，經(jīng)人民法院許可，可以提交書面證言（C正確）。當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)（D正確）。人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序，全面地、客觀地審查核實(shí)證據(jù)（E正確）。75.ABC解析：仲裁協(xié)議應(yīng)當(dāng)具有的內(nèi)容包括：請求仲裁的意思表示（A正確）、仲裁事項(xiàng)（B正確）、選定的仲裁委員會(huì)（C正確）。仲裁庭的組成方式和仲裁費(fèi)用承擔(dān)方式不屬于仲裁協(xié)議的必備內(nèi)容。76.ABCD解析：對行政復(fù)議決定不服的，可以向人民法院提起行政訴訟，但法律規(guī)定行政復(fù)議決定為最終裁決的除外（A正確，E錯(cuò)誤）。對屬于人民法院受案范圍的行政案件，公民、法人或者其他組織可以先向行政機(jī)關(guān)申請復(fù)議，對復(fù)議決定不服的，再向人民法院提起訴訟（B正確）。公民、法人或者其他組織申請行政復(fù)議，行政復(fù)議機(jī)關(guān)已經(jīng)依法受理的，在法定行政復(fù)議期限內(nèi)不得向人民法院提起行政訴訟（C正確）。公民、法人或者其他組織向人民法院提起行政訴訟，人民法院已經(jīng)依法受理的，不得申請行政復(fù)議（D正確）。77.ABCDE解析：當(dāng)事人在保證合同中對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確