道路承建施工合同范本

道路承建施工合同范本甲方（發包方）：名稱：法定代表人：地址：聯系方式：乙方（承包方）：名稱：法定代表人：地址：聯系方式：鑒于甲方擬建設[道路名稱]道路工程，乙方具備道路承建的專業資質和能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方將[道路名稱]道路承建工程發包給乙方事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[道路名稱]道路承建工程2.工程地點：[具體地點]3.工程內容及規模：本道路工程包括但不限于道路路基、路面、排水、照明、交通設施等全部工程內容。道路全長[X]米，紅線寬度[X]米，按照[具體道路等級標準]進行建設。具體工程內容以施工圖紙及工程量清單為準。4.工程立項批準文號：[立項批準文號]5.資金來源：[資金來源說明]二、工程承包范圍乙方承包范圍包括但不限于：1.道路工程的路基處理，包括土方開挖、填方、地基夯實等工作，確保路基堅實、穩定，符合設計要求。2.路面工程施工，根據設計要求鋪設[路面結構類型]路面，保證路面平整度、強度等指標達到相關標準。3.排水工程施工，包括雨水管道、污水管道的敷設，檢查井、雨水口的砌筑等，確保排水系統暢通。4.照明工程施工，按照設計方案安裝路燈及相關配套設施，保證道路照明符合規定標準。5.交通設施工程施工，包括交通標志、標線、信號燈等的安裝，保障交通安全有序。三、合同工期1.開工日期：本工程計劃于[預計開工日期]開工，具體開工日期以甲方下達的書面開工通知為準。2.竣工日期：本工程預計于[預計竣工日期]竣工，總工期為[X]日歷天。因不可抗力或甲方原因導致工期延誤的，經甲方書面確認后工期相應順延。3.工期延誤：若乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總價款[X%]的違約金。若因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。因以下原因造成工期延誤，經甲方書面確認后，工期相應順延：不可抗力事件；甲方變更設計或增加工程量；甲方未按合同約定提供施工條件；因甲方原因導致的工程暫停或窩工；其他非乙方原因導致的延誤。四、質量標準1.本工程質量標準為符合國家及地方現行的道路工程施工質量驗收規范及相關標準，達到[具體質量驗收等級]標準。2.乙方應建立質量管理體系，嚴格按照設計圖紙、施工規范及操作規程組織施工，確保工程質量。在施工過程中，乙方應接受甲方及監理單位的監督檢查，對發現的質量問題及時整改。3.工程竣工后，乙方應按照規定提交竣工報告及相關質量驗收資料，配合甲方組織竣工驗收。若工程質量不符合標準，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，因返工造成的工期延誤及費用增加由乙方自行承擔。五、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同暫定總價為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。本合同價款為固定總價，除因甲方變更設計或增加工程量外，合同總價不再調整。2.支付方式：合同簽訂后[X]日內，甲方向乙方支付合同暫定總價的[X%]作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。工程進度達到[具體進度節點]后，甲方向乙方支付合同暫定總價的[X%]，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。工程竣工驗收合格后[X]日內，甲方向乙方支付至合同暫定總價的[X%]，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。工程竣工結算完成后[X]日內，甲方向乙方支付至結算總價的[X%]，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。剩余結算總價的[X%]作為質量保證金，質保期為[X]年。質保期滿后，如無質量問題，甲方在[X]日內無息返還質量保證金。六、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，提出意見和要求。有權按照合同約定對工程款項進行支付和結算。有權根據實際情況對工程設計進行變更，但應提前通知乙方。2.義務：負責辦理工程建設相關的審批手續，提供施工所需的相關文件和資料。按照合同約定的時間和方式支付工程款項。協調解決施工過程中涉及的周邊關系及相關問題，為乙方施工創造有利條件。組織工程竣工驗收，對驗收合格的工程及時辦理結算手續。（二）乙方權利義務1.權利：有權要求甲方按照合同約定支付工程款項。有權根據工程實際情況提出合理化建議。在甲方未按合同約定履行義務時，有權要求甲方承擔違約責任。2.義務：按照合同約定的承包范圍、質量標準、工期要求組織施工，確保工程順利完成。負責施工現場的管理，做好安全防護措施，確保施工安全，承擔因施工過程中發生的安全事故造成的一切責任和損失。按照國家及地方有關規定，妥善處理施工過程中的環境保護問題，減少施工對周邊環境的影響。負責采購工程所需的材料、設備，但材料、設備的質量應符合設計及相關標準要求，并向甲方提供產品合格證明文件。按照規定提交工程竣工報告及相關質量驗收資料，配合甲方組織竣工驗收。在質保期內，對工程質量問題及時進行維修，承擔維修費用。七、材料設備供應1.本工程所需的主要材料、設備由乙方負責采購，但乙方采購的材料、設備應符合設計要求及相關質量標準，并向甲方提供產品合格證明文件。甲方有權對乙方采購的材料、設備進行檢驗，如發現質量問題，乙方應負責更換。2.對于甲方供應的材料、設備，乙方應負責接收、保管，并按照設計要求使用。因乙方保管不善造成材料、設備損壞或丟失的，乙方應承擔相應的賠償責任。八、工程變更1.甲方有權根據實際需要對工程設計進行變更，但應提前[X]天書面通知乙方。乙方應按照變更后的設計要求組織施工，因變更導致工程量增加或減少的，合同價款相應調整。2.乙方在施工過程中發現原設計存在問題或不合理之處，需要變更設計的，應及時向甲方提出書面報告，經甲方及相關部門批準后方可實施。未經甲方批準擅自變更設計的，乙方應承擔由此造成的一切損失。九、竣工驗收1.工程竣工后，乙方應在自檢合格后向甲方提交竣工報告及相關質量驗收資料，申請竣工驗收。甲方應在收到乙方申請后[X]日內組織相關單位進行竣工驗收。2.若工程竣工驗收合格，雙方應簽署竣工驗收報告。若驗收不合格，乙方應按照要求進行整改，直至達到合格標準，整改費用由乙方自行承擔，且工期不順延。十、違約責任1.若甲方未按照合同約定支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，由此造成的工期延誤及費用增加由甲方承擔。2.若乙方未按照合同約定的質量標準、工期要求完成工程，應按照合同約定承擔違約責任。如因乙方原因導致工程質量不符合標準，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，因返工造成的工期延誤及費用增加由乙方自行承擔。若乙方逾期竣工，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款[X%]的違約金。若因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。3.若一方違反本合同約定的其他義務，應承擔因此給對方造成的損失。十一、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十二、其他條款1.本合同自雙方