承攬加工合同匯編

第第頁承攬加工合同（承攬加工合同（實用版）編制人：__________________審核人：__________________審批人：__________________編制單位：__________________編制時間：____年____月____日序言下載提示：該文檔是本店鋪精心編制而成的，希望大家下載后，能夠幫助大家解決實際問題。文檔下載后可定制修改，請根據(jù)實際需要進行調(diào)整和使用，謝謝!并且，本店鋪為大家提供各種類型的實用范文，如合同協(xié)議、工作總結(jié)、策劃方案、演講致辭、報告大全、條據(jù)書信、黨團資料、教學資料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和寫法，敬請關注!Downloadtips:Thisdocumentiscarefullycompiledbythiseditor.Ihopethatafteryoudownloadit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.Thedocumentcanbecustomizedandmodifiedafterdownloading,pleaseadjustanduseitaccordingtoactualneeds,thankyou!Moreover,thisstoreprovidesvarioustypesofpracticalsampleessaysforeveryone,suchascontractagreements,worksummaries,planningplans,speeches,reportsummaries,documentletters,partyandyouthorganizationmaterials,teachingmaterials,essaysummaries,andothersampleessays.Ifyouwanttolearnaboutdifferentsampleformatsandwritingmethods,pleasepayattention!承攬加工合同承攬加工合同【匯總15篇】

在人們越來越相信法律的社會中，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是本店鋪收集整理的承攬加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承攬加工合同1

甲方：

乙方：

一、標的、數(shù)量、價款

二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等

三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。

四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為。

五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

六、付款方式：合同簽訂后，預付合同總額的30%，貨到5天內(nèi)付合同總額的60%，余款完工10日內(nèi)付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔3‰滯納金。

七、電力塔制作安裝工期為20天。

八、本塔可抗臺風、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災害除外。

九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更。

十、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。

十一、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔10%-30%違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。

十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內(nèi)財務科證明信，否則甲方承擔責任。

十三、其它未盡事宜。

本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方：

乙方：

______年______月_______日

承攬加工合同2

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據(jù)《中華人·民共·和國合同法》的有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條承攬甲方活動的項目

1、舞臺搭建和舞美設計布置；

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；

4、活動現(xiàn)場的錄像。

第二條租賃設備概況

設備的名稱：__________。

租賃用途：____________。

使用時間：_______年______月______日。

安裝時間：_______年______月______日____時。

安裝地點：___________________。

拆卸時間：_______年______月______日____時。

第三條租賃設備的運輸與操作

租賃設備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔。

第四條租賃設備的使用及規(guī)定

1、合同期內(nèi)，乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質(zhì)保量完成。

2、乙方應根據(jù)演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(yǎng)(費用自負)，確保演出正常使用。

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。

4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負責。

第五條安全與治安

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。

第六條合同金額及付款方式

1、合同總價款為人·民幣_______元（大寫：人·民幣:________整）。

2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人·民幣_______元（大寫：人·民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結(jié)清。

第七條雙方責任

1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

第八條其他

1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交____仲裁委·員會仲裁。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

甲方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

乙方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

承攬加工合同3

委托方：簽訂地點：

承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：______年______月______日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1、項目（制作）：________

2、廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱、編號：________

3、發(fā)布地點或形式：________

4、顏色：________

5、規(guī)格或材料：________

6、刊播次數(shù)、起止日期及時間：________

第二條：費用及支付方法

1、費用

本次活動總金額為________。（大寫________元整）

2、結(jié)算方式和期限：________

第三條：驗收方式及時間：____________

第四條：違約責任

1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條：糾紛解決方式

發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項規(guī)定辦理。

1、向地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁；

2、向連云港市當?shù)厝恕っ穹ㄔ浩鹪V。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自______年______月______日生效至______年______月______日終止。

委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

住址：住址：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

日期：___________日期：___________

承攬加工合同4

承攬方：__________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方：__________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人·民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人·民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人·民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__________份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：__________________

代表人：__________________

______年______月______日

承攬方：__________________

代表人：__________________

______年______月______日

承攬加工合同5

合同編號：_________

定作人：______簽訂地點：_________

承攬人：______簽訂時間：______年______月______日

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計

合計人·民幣金額（大寫）：

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條定作人提供的材料

材料｜規(guī)格｜計量

數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額

名稱｜型號｜單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復。

第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條定作人在______年______月______日前交定金（大寫）___________元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

第十六條違約責任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：

（一）提交________仲裁委·員會仲裁；

（二）依法向人·民法院起訴。

第十八條其他約定事項：

定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：

定作人（章）：承攬人（章）：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼：居民身份證號碼：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

賬號：賬號：經(jīng)辦人：

郵政編碼：郵政編碼：______年______月______日

監(jiān)制部門：印制單位：

承攬加工合同6

定作方(甲方)：

承攬方(乙方)：

甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：20年4月日

第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進場，總工期50天。

第四條、提貨方式：由乙方負責。

第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。

第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。

第七條、違約責任：

1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。

2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。

3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。

第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。

第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。

單位名稱(章)單位名稱(章)

單位住址：單位住址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

______年______月______日

承攬加工合同7

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人·民共·和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：

（此合同單價為稅前價）

品名規(guī)格數(shù)量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備注

箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量總計總金額（大寫）柒萬柒仟元整

二、技術資料提供方法：

需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

三、質(zhì)量要求：

供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；

四、交貨地點：

供方廠內(nèi)驗收交貨；

五、交貨時間：

合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

六、計量方式：

需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算；

七、結(jié)算方式：

合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的.剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。

八、標的物所有權

自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

九、運輸方式及到達站和費用負擔：

汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、本合同解除的條件：

合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任：

由違約方負責；

十二、解決合同糾紛的方式：

協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委·員會解決，或依法向人·民法院起訴；

十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。

本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂做方：

承攬方：

單位：

單位：

法定代理人：

法定代理人：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

開戶行：

戶名：

帳號：

卡號：

郵編：

郵編：

簽訂時間：

承攬加工合同8

合同編號：________

訂立合同雙方：________

定作人：___________

定作人法定代表人：_______簽約人：________

定作人承辦單位：______聯(lián)絡人：_______聯(lián)系電話：_______

定作人機構住址：_________傳真電話：_______

承攬人：______

承攬人法定代表人：________簽約人：________

承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報刊亭許可證明：________

承攬人機構住址：________聯(lián)系人：______聯(lián)系電話：________

銀行開戶許可證：________開戶行：______賬戶：_______

根據(jù)《中華人·民共·和國民·法·典》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：__萬元。

第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于__平米。

2、使用材料：所有外表面使用大于__厚不銹鋼板，結(jié)構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于__%，使用__弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架。附屬文件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗.

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在______年______月______日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在__日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__%做為另行維修費用，并不返還乙方;

③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，__年內(nèi)免費進行保修，超過__年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費;

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的.額的95%。

④、剩余的合同標的額5%價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額__‰的違約金;

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付__‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委·員會仲裁;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人·民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：__________乙方：_________

簽約人：_________簽約人：_______

簽約地點：____________簽約地點：____________

簽約日期：______年______月______日簽約日期：______年______月______日

承攬加工合同9

甲方：（委托方）_____________

乙方：（承攬方）____________

經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

名稱：_______焊接軌道板。

數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

二、相關事宜：

1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。

2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。

四、加工費用：該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

五、付款方式：乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39；違約金。

六、其他事宜：本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：______蓋章：______簽約人：______職務：______電話號碼：______

乙方：______蓋章：______簽約人：______職務：______電話號碼：______

時間：______年______月______日

承攬加工合同10

合同編號：_______________

甲方(定作方)：__________公司

乙方(承攬方)：__________

鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人·民共·和國民·法·典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況：

1.1品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)

1.2規(guī)格：(應寫明定作物具體的規(guī)格型號，技術要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件)

1.3數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位)

1.4備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)

第二條合同價款

2.1合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

2.2付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)

2.3付款時間：(寫明年、月、日)

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術標準：

3.1質(zhì)量要求：(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)

3.2技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))

3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)

4.3甲方于______年______月______日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供和保密

5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何

第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何

第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發(fā)。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

6.2驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細住址)

6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后____日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權要求退還。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1自提定作物的時間：(寫明年、月、日)

7.1.2自提定作物的地點：(寫明詳細住址不可省略)

7.2雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.2.2送交定作物的地點：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔：

8.1包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

8.2費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)

第九條運輸方式及費用負擔

9.1定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

9.2運輸費用由(如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)

10.2在保修期內(nèi)乙方提供保修服務。

第十一條定金及預付款

11.1甲方向乙方交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.2甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)

11.3甲方向乙方交付預付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.4甲方向乙方交付預付款的時間：(寫明年、月、日)

第十二條乙方的違約責任：

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換，并承擔元每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

第十三條甲方的違約責任：

13.1超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。

13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.4其它違約責任：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)

第十四條爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者

二)種方式解決：

一)向(具體寫明仲裁委·員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委·員會”寫為“____市仲裁委·員會”)仲裁委·員會申請仲裁。

二)向(根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其

一)人·民法院起訴。

第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點，如：________區(qū))

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式___________份，雙方各執(zhí)___________份。

甲方(章)：__________乙方(章)：__________

法定代表人：________法定代表人：________

委托代理人：_________委托代理人：__________

住址：_______________住址：_______________

電話：_______________電話：_______________

承攬加工合同11

定作人：____________

簽訂地點：____________

承攬人：____________

簽訂時間：_______年_______月_______日

第一條加工物

數(shù)量：__________

報酬：__________

交貨期限：_______年_______月_______日

加工物規(guī)格計量：__________

報酬：__________

交貨期限及數(shù)量：__________

數(shù)量：__________

名稱：__________

型號單位：__________

單價金額合計：__________

合計人·民幣金額（大寫）：__________

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條定作人提供的材料

材料規(guī)格：__________

計量：__________

數(shù)量質(zhì)量：__________

提供日期：_______年_______月_______日

消耗定額：__________

名稱型號單位：__________

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。

第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）______元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

第十六條違約責任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決：

（一）提交_____委·員會_____；

（二）依法向人·民法院起訴。

第十八條其他約定事項：

定作人（章）：____________承攬人（章）：___________

住所：____________住所：____________經(jīng)辦人：____________

法定代表人：____________法定代表人：___________

居民身份證號碼：____________居民身份證號碼：____________

委托代理人：____________委托代理人：____________

電話：____________電話：____________

開戶銀行：____________開戶銀行：

賬號：____________賬號：____________

郵政編碼：____________郵政編碼：____________

_______年______月______日_______年______月______日

鑒（公）證機關：____________（章）

監(jiān)制部門：____________

印制單位：____________

_______年______月______日

承攬加工合同12

簽定日期：______年______月______日

定作方（甲方）：

電話：

承攬方（乙方）：

電話：

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供應原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：。

2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：。

3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：。

4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

承攬加工合同13

甲方：______________

乙方：______________

依照《______________》、《中華人·民共·和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。

一、程概況

1、工程名稱：________________

2、工程地點：________________有限公司

二、工程承包范圍

1、面積：__________________=______________平方，附工程詳單。

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。

3、工程造價________元________，總造價____________元。

4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。

5、土建工程結(jié)束后開始施工，天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入_____________，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____________金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向?qū)Ψ街Ц禵_______________萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：__________________

乙方：__________________

________年________月________日

承攬加工合同14

承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條加工費結(jié)算辦法與時間

_________。

第七條乙方應于______年______月______日前向甲方交付定金_________元；乙方應于______年______月______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人·民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊住址如下：_________。

3．一方變更通知或通訊住址，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委·員會仲裁；

（2）依法向人·民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自______年______月______日至______年______月______日。本合同正本一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。

承攬方（蓋章）：_____________定作方（蓋章）：_____________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

住址：_________________住址：_______________